盘县律师

　　原告中国××企业有限公司诉被告深圳××建设工程公司

　　被告国土××部机关服务局、被告中国对外××总公司深圳分公司以及被告中国对外××总公司

　　建设工程施工合同纠纷一案

　　(一) 首部

　　1、深圳市福田区人民法院(2005)深福法民三初字第31号

　　2、案由：建设工程施工合同纠纷

3、诉讼双方

　　原告(反诉被告)中国××企业有限公司，住所地深圳市福田区红荔西路7024号××大厦14—15层。

　　法定代表人李某刚，该公司董事长。

　　委托代理人陈某山，广东国晖律师事务所律师。

　　委托代理人王某强，广东国晖律师事务所律师。

　　被告深圳××建设工程公司，住所地深圳市福田区××路。

　　法定代表人阮某波，该公司总经理。

　　委托代理人于某杰，该公司法律顾问。

　　委托代理人唐某华，该公司法律顾问。

　　被告国土××部机关服务局，住所地北京市西城区西四××大街。

　　法定代表人袁某辉，该局局长。

　　被告(反诉原告)中国对外××总公司深圳分公司，住所地深圳市罗湖区保安路××西1号一单元5层西。

　　负责人张某公，总经理。

　　委托代理人张某，广东仁人律师事务所律师。

　　委托代理人孙某民，广东仁人律师事务所实习律师。

　　被告中国对外××总公司，住所地北京市海淀区XX路9号。

　　法定代表人刘某发，该公司董事长。

　　委托代理人刘某楚，该公司法律顾问。

4、审级：二审

5、审判机关和组织

　　一审法院：广东省深圳市福田区人民法院。

　　合议庭：审判长庄啸 审判员李敏通 代理审判员徐海玉

　　二审法院：广东省深圳市中级人民法院

　　合议庭：审判长李晓萍 审判员李伟民 代理审判员李祖坤

6、审结时间

　　一审审结时间：二00六年十二月二十六日

　　二审审结时间：二00七年八月二日

　　(二) 一审情况

1、一审诉辩主张：

　　原告诉称，2000年3月28日，原告与被告签订了一份《××大厦续建工程施工合同》，约定由原告承建被告开发的位于福田区振兴路的××大厦(现名“阁××苑”)，工程固定总造价为19750000元，合同还对工期、设计变更、合同价款调整、竣工验收以及保修期作了约定。合同签订后，原告依约履行了合同义务，涉案工程于2002年7月3日经建设单位验收合格。××大厦由各被告合作开发，各被告之间属于合作建房关系，属法人型合伙，各被告应就涉案工程对原告所欠债务承担连带偿还责任。为此，原告于2004年11月25日特诉至法院，请法院依法判令：1、被告地X公司支付工程欠款3710000元;2、被告××公司支付自2004年10月1日起至所欠工程款还清之日止按每日万分之二点一计算的利息(暂计至2004年11月15日为35839元);3、被告××公司支付自2004年10月1日起至所欠工程款还清之日止按每日万分之三计算的违约金(暂计至2004年11月15日为51198元);4、其他三被告对被告××公司的上述债务承担连带责任;5、四被告承担本案诉讼费用。